律师在线咨询广州律师在线网免费提供在线法律咨询服务!
广州律师

广州律师在线 » 合同的起草合同范本 »正文

建设工程勘察合同(二)

   分类:合同的起草合同范本   标签:


[岩土工程设计、洽理、监测] 

工程名称: 

工程地点: 

合同编号: 

(由承包人编填) 

勘察证书等级: 

发包人: 

承包人: 

签订日期: 

中华人民共和国建设部 

监制 

国家工商行政管理局 

二 OOO 年三月 

发包人: 

承包人: 

发包人委托承包人承担 

 

工程项目的岩土工程任务,根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规,经发包人、

承包人协商一致签订本合同。 

第一条 工程概况 

1.1 工程名称: 

1.2 工程地点: 

1.3 工程立项批准文件号、日期: 

 

1. 4 岩土工程任务委托文号、日期: 

 

1.5 工程规模、特征: 

 

 

 

1.6 岩土工程任务(内容)与技术要求: 

 

 

1.7 承接方式: 

 

1.8 预计的岩土工程工作量: 

 

 

 

 

 第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件

序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间

 

 

 

 

 

 

 

第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件 

序号 报告、成果、文件名称 数量 内容要求 交付时间 

 

 

 

 

 

 

 

第四条 工期 

本岩土工程自 年 月 日开工至 年 月 

日 

完工,工期为 天。由于发包人或承包人的原因,未能按期开工、完工或交付成果

资料时,按本合同第八条规定执行。 

第五条 收费标准及支付方式 

5.1 本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准 计取;或以“预算包”、

“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没

有规定的收费项目,由发包人、承包人另行议定。 

5.2 本岩土工程费总额为 元(大写 ),合同生效后 3 天内,发包

人应向承包人支付预算工程费总额的 20%,计 元作为定金(本合同履行后,

定金抵作工程费)。 

5.3 本合同生效后,发包人按下表约定分 次向承包人预付(或支付)工程费,

发包人不按时向承包人拨付工程费,从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。 

拨付工程费时间 

(工程进度) 

占合同总额百分比 金额人民币(元) 

 

 

 

 

 

第六条 变更及工程费的调整 

6.1 本岩土工程进行中,发包人对工程内容与技术要求提出变更,发包人应在变更前 

天向承包人发出书面变更通知,否则承包人有权拒绝变更;承包人接通知后于 天

内,提出变更方案的文件资料,发包人收到该文件资料之日起 天内予以确认,如不确认或不提出修改意见的,变更文件资料自送达之日起第 天自行生效,

由此延误的工期顺延外,因变更导致承包人经济支出和损失,由发包人承担。 

6.2 变更后,工程费按如下方法(或标准)进行调整: 

 

 

 

 

第七条 发包人、承包人责任 

7.1 发包人责任 

7.1.1 发包人按本合同第二条规定的内容,在规定的时间内向承包人提供资料文件,并

对其完整性、正确性及时限性负责,发包人提供上述资料、文件超过规定期限 15 天以

内,承包人按合同规定交付报告、成果、文件的时间顺延,规定期限超过 15 天以上时,

承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。 

7.1.2 发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时,发包人应按

每提前一天向承包人支付 元计算加班费。 

7.1.3 发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件;如不能提供时,应

一次性付给承包人临时设施费 天。 

7.1.4 开工前,发包人应办理完毕开工许可、工作场地作用、青苗、树木赔偿、坟地迁

移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作,及解决忧民和影响正常工作进行的有关问题,

并承担费用; 

发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物(如电力、电讯、电缆、各种管道、人

防设施、洞室等)的资料及其具体位置分布图,若因地下埋藏物不清,致使承包人在现

场工作中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任; 

在有毒、有害环境中作业时,发包人应按有关规定,提供相应的防护措施,并承担有关

的费用; 

以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点; 

发包人应解决承包人工作现场的平整,道路通行和用水用电,并承担费用。 

7.1.5 发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地管道、线路的保护负责,

对承包人提出书面具体保护要求(措施),并承担费用。 

7.1.6 发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺

和合理化建议,未经承包人同意,发包人不得复制泄露或几第三人转让或用于本合同外

的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,承包人有权索赔。 

7.1.7 本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。 

7.2 承包人责任 

7.2.1 承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件,

并对质量负责。 

7.2.2 承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充;由于承包人的遗漏、

错误造成工程质量事故,承包人除负法律责任和负责采取补救措施外,应减收或免收直

接受损失部分的岩土工程费,并根据受损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额由发包

人、承包人商定为实际损失的 %。 

7.2.3 承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上

述情况,承包人应负法律责任,发包人有权索赔。 

7.2.4 遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定,做工作现场保卫和环卫工

作,并按发包人提出的保护要求(措施),保护好工作现场周围的建、构筑物,古树、名木和地下管线(管道)、文物等。 

7.2.5 本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。 

第八条 违约责任 

8.1 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延

外,发包人应向承包人支付停工费或返工费。造成质量、安全事故时,由发包人承担法

律责任和经济责任。 

8.2 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包

人付的定金;已进行工作的,完成的工作量在 50%以内时,发包人应支付承包人工程费

的 50%的费用;完成的工作超过 50%时,发包人应支付承包人工程费的 100%的费用。 

8.3 发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间 10 天后,向发包人发

出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,

发包人还应承担滞纳金。 

8.4 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承

担以工程费千分之一计算的违约金。 

8.5 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,

承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,

由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此

造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。 

第九条 材料设备供应 

9.1 发包人、承包人应对各自负责应的材料设备负责,提供产品合格证明,并经发包人、

承包人代表共同验收认可,如与设计和规范要求不符的产品,应重新采购符合要求的产

品,并经发包人、承包人代表重新验收认定,各自承担发生的费用。若造成停、窝工的,

原因是承包人的,则责任自负;原因是发包人的,则应向承包人支付停、窝工费。 

9.2 承包人需使用代用材料时,须经发包人代表批准方可使用,增减的费用由发包人、

承包人商定。 

第十条 报告、成果、文件检查验收 

10.1 由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果文件进行检查验收。 

10.2 发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后 天内检查验收完毕,并出具

检查验收证明,以示承包人已完成任务,逾期未检查验收的,视为接受承包人的报告、

成果、文件。 

10.3 隐蔽工程工序质量检查,由承包人自检后,书央通知发包人检查;发包人接通知后,

当天组织质检,经检验合格,发包人、承包人签字后方能进行下一道工序;检验不合格,

承包人在限定时间内修补后重新检验,直至合格;若发包人接通知后 24 小时内仍未能

到现场检验,承包人可顺延工程工期,发包人应赔偿停、窝工的损失。 

10.4 工程完工,承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、

文件,发包人应在 天内组织验收,如有不符合规定要求及存在质量问题,承包

人应采取有效补救措施。 

10.5 工程未经验收,发包人提前使用和擅自动用,由此发生的质量、安全问题,由发包

人承担责任,并以发包人开始使用日期为完工日期。 

10.6 完工工程经验收符合合同要求和质量标准,自验收之日起 天内,承包人

向发包人移交完毕,如发包人不能按时接管,致使已验收工程发生损失,应由发包人承

担,如承包人不能按时交付,应按逾期完工处理,发包人不得因此而拒付工程款。 

第十一条 本合同未尽事宜,经发包人与承包人协商一致,签订补充协议,补充协议与

本合同具有同等效力。 第十二条 其他约定事项: 

 

 

 

 

第十三条 争议解决办法 

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列第 

种方式解决: 

(一)提交 仲裁委员会仲裁; 

(二)依法向人民法院起诉。 

第十四条 :本合同自发包人、承包人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部

门规定的审查部门备案;发包人、承包人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门

申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 

本合同一式 份,发包人 份、承包人 份。 

发包人名称: 承包人名称: 

(盖章) (盖章) 

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 

住所: 住所: 

邮政编码: 邮政编码: 

电话: 电话: 

传真: 传真: 

开户银行: 开户银行: 

银行帐号: 银行帐号: 

建设行政主管部门备案: 鉴证意见: 

(盖章) (盖章) 

备案号: 经办人: 

备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日 

 


建设工程勘察合同(二)

如您需要咨询,请联系广州法律咨询电话13926122510 ,律师在线QQ:4093626 ;雷律师执业于经纶律师事务所,从事律师工作多年,具有丰富的诉讼实战经验和技巧。

以上文章来自: 广州律师在线网,转载请注明本文网址:http://www.gzlszx.com/post/926.html


相关文章

委托律师
广州律师 经纶理念

满腹经纶,专业服务。

经纶态度

治丝之事,精益求精。

地址:广州市体育西路103号维多利广场 A座31楼,雷律师电话:13926122510

  当事人评价

  广州番禺 周总:开公司已经好多年,也认识和接触了许多律师。雷律师的办事效率是最令我满意的,需要解决的问题,都能第一时间帮忙解决。在讨论案件时,雷律师总能提出合理的建议和意见,为我们把关,协助我们做决策。非常感谢雷律师!


  刘女士:谢谢雷律师的精彩辩护!


 感谢雷律师的耐心解答,帮助我解决困扰已久的法律疑惑。--王小姐


   广州某物业公司 赵总: 我们公司的官司相当复杂,态度定一切,雷律师办案非常认真和严谨,在案子上投入了大量的时间和精力,对案件熟悉程度和研究深度都让我非常佩服。他成熟稳重,在律师行业,一定有更大的发展。


   广州 廖女士:我经介绍认识了雷律师,他在非常不利的情况下打赢了官司,真有幸能够遇到这样优秀的律师。


   声光电子 陆总:雷律师帮我们公司打赢了官司,为我们挽回了重大损失,我们非常感谢他。雷律师专业水平很高,思维清晰,工作踏实。庭审表现非常出色。我们很满意。


   从网上得到雷律师的电话后,抱着试一试的心情给雷律师打了一个电话,想咨询婚姻的相关问题,没想到雷律师很耐心细致地给我讲解了相关规定和注意要点,谢谢雷律师
 


  荔湾法院法官:我当法官这么多年,对于诉讼另一方提供的材料,从来没有碰到一个律师像雷律师这样做过如此仔细的核对。雷律师工作真是仔细、认真。


   黄女士(抚养费纠纷):我帮女儿向我前夫追索抚养费,本来是个小案子,没想到雷律师还是尽心尽力,帮我到处跑腿调查取证,那么热的天,挺不容易的。还帮我开导我女儿好好学习,让她学会坚强。真是一个有社会责任感的律师,非常感激。
  



  代时公司 李老板: 雷律师做我们的法律顾问,卓有成效解答了我们的法律疑难,减轻了我们心理压力,我们收获很大。
           


   雷律师对向他电话咨询的求助者总是耐心解答,并不因为仅仅是咨询而将人拒之门外,或者对关键问题遮遮掩掩有所保留,谢谢雷律师对我的耐心解答,我的内心充满感激之情。--李总
    


   何先生(劳动争议案):我在安*证券工作了十多年,公司无故调薪-10%,咨询雷律师,雷律师发出律师函,并多次协调,最终我与公司解除劳动合同,公司一次性补偿我11.2万的经济补偿,太感动了。