律师在线咨询广州律师在线网免费提供在线法律咨询服务!
广州律师

广州律师在线 » 合同的起草合同范本 »正文

建设工程勘察合同(一) [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]

   分类:合同的起草合同范本   标签:

工程名称: 

工程地点: 

合同编号: 

(由勘察人编填) 

勘察证书等级: 

发包人: 

勘察人: 

签订日期: 

中华人民共和国建设部 

监制 

国家工商行政管理局 

二 OOO 年三月 

 

发包人: 

勘察人: 

发包人委托勘察人承担: 任务。 

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定,结合本工程的具体情况,为明确

责任,协作配合,确保工程勘察质量,经发包人、勘察人协商一致,签订本合同,共同

遵守。 

第一条 :工程概况 

1.1 工程名称: 

1.2 工程建设地点:: 

1.3 工程规模、特征: 

 

 

 

1.4 工程勘察任务委托文号、日期: 

1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求: 

 

1.6 承接方式: 

1.7 预计勘察工作量: 

 

第二条 :发包人应及时向勘察人提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责。 

2.1 提供本工程批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件

(复印件)。 

2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。 

2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。 

2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设

施、洞室等)及具体位置分布图。 

2.5 发包人不能提供上述资料,由勘察人收集的,发包人需向勘察人支付相应费用。 第三条 :勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。

勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份,发包人要求增加的份数另行收费。 

第四条:开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 

4.1 开工及提交勘察成果资料的时间 

4.1.1 本工程的勘察工作定于 年 月 日开工, 年 

月 日提交勘察成果资料,由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交

成果资料时,按本合同第六条规定办理。 

4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准,如遇特殊

情况(设计变更、工作量变、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时,

工期顺延。 

4.2 收费标准及付费方式 

4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准 计取费用;或以“预

算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费

标准中没有规定的收费项目,由发包人、勘察人员行议定。 

4.2.2 本工程勘察费预算为 元(大写 )合同生效后 3 天内,

发包人应向勘察人支付预算勘察费的 20%作为定金,计 元(本合同履行后,

定金抵作勘察费);勘察规模大,工期长的大型勘察工程,发包人还应按实际完成工程

进度 

 %时,向勘察人支付预算勘察费的 %的工程进度款,计 

元;勘察工作外业结束后 天内,发包人向勘察人支付预算勘察费的 

%, 

计 元;提交勘察成果资料后 10 天内,发包人应一次付清全部工程费用。 

第五条:发包人、勘察人责任 

5.1 发包人责任 

5.1.1 发包人委托任务时,必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求,并按第

二条规定提供文件资料。 

5.1.2 在勘察工作范围内,没有资料、图纸地区(段),发包人应负责查清地下埋藏物,

若因未提供上述资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人

在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。 

5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题(如:落实

土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行有

关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、控好排水沟渠以及水上作业用

船等), 

并承担其费用。 

5.1.4 若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,发包人应派人负

责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担

费用。 

5.1.5 工程勘察前,若发包人负责提供材料的,应根据勘察人提出的工程用料计划,按

时提供各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的人员一起

验收。 

5.1.6 勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量

支付勘察费。 

5.1.7 为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用;如不能提供时,

应一次性付给勘察人临时设施费 元。 5.1.8 由于发包人原因造成勘察人停、窝工,除工期顺延外,发包人应支付停、窝工费

(计算方法见 6.1);发包人若要求在合规定时间内提前完工(或提交勘察成果资料)时,

发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。 

5.1.9 发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特

殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议,未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄

露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况,发

包人应负法律责任,勘察人有权索赔。 

5.1.10 本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其他责任。 

5.2 勘察人责任 

5.2.1 勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工

程勘察,按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料,并对其负责。 

5.2.2 由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格,勘察人应负责无偿给予补充完善使

其达到质量合格;若勘察人无力补充完善,需另委托其他单位时,勘察人应承担全部勘

察费用;或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时,勘察人除应负法律责任和免收

直接受损失部分的勘察费外,并根据损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金由发包人、

勘察人商定为实际损失的 %。 

5.2.3 在工程勘察前,提出勘察纲要或勘察组织设计,派人与发包人的人员一起验收发

包人提供的材料。 

5.2.4 勘察过程中,根据工程的岩土工程条件(或工作现场地形地貌、地质和水文地质

条件)及技术规范要求,向发包人提出增减工作量或修改勘察工程的意见,并办理正式

变更手续。 

5.2.5 在现场工作的勘察的人员,应遵守发包人的安全保卫及其他有关的规章制度,承

担其有关资料保密义务。 

5.2.6 本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其他责任。 

第六条 :违约责任 

6.1 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,

发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工

日期延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遗费。 

6.2 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,其返工勘察

费用由勘察人承担。 

6.3 合同履行期间,由于工程停建而终止质量或发包人要求解除合同时,勘察人未进行

勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,

发包人应向勘察人支付预算额 50%的勘察费计 元;完成的工作量超过 50%时,

则应向勘察人支付预算额 100%的勘察费。 

6.4 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费

的千分之一逾期违约金。 

6.5 由于勘察人原因未按合规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收

勘察费千分之一。 

6.6 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求返还定金;勘察人不履行合同时,

双倍返还定金。 

第七条 :本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议,

补充协议与本合同具有同等效力。 

第八条:其他约定事项: 

  

 

第九条 :本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按

下列第 种方式解决; 

(一)提交 仲裁委员会仲裁; 

(二)依法向人民法院起诉。 

第十条 :本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效;按规定到省级建设行政主管部门

规定的审查部门备案;发包人、勘察人认为必要时,到项目所在地工商行政管理部门申

请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后,本合同终止。 

本合同一式 份,发包人 份、勘察人 份。 

 

 

发包人名称: 勘察人名称: 

(盖章) (盖章) 

法定代表人:(签字) 法定代表人:(签字) 

委托代理人:(签字) 委托代理人:(签字) 

住所: 住所: 

邮政编码: 邮政编码: 

电话: 电话: 

传真: 传真: 

开户银行: 开户银行: 

银行帐号: 银行帐号: 

建设行政主管部门备案: 鉴证意见: 

(盖章) (盖章) 

备案号: 经办人: 

备案日期: 年 月 日 鉴证日期: 年 月 日 

 


建设工程勘察合同(一)   [岩土工程勘察、水文地质勘察(含凿井)工程测量、工程物探]

如您需要咨询,请联系广州法律咨询电话13926122510 ,律师在线QQ:4093626 ;雷律师执业于经纶律师事务所,从事律师工作多年,具有丰富的诉讼实战经验和技巧。

以上文章来自: 广州律师在线网,转载请注明本文网址:http://www.gzlszx.com/post/925.html


相关文章

委托律师
广州律师 经纶理念

满腹经纶,专业服务。

经纶态度

治丝之事,精益求精。

地址:广州市体育西路103号维多利广场 A座31楼,雷律师电话:13926122510

  当事人评价

  广州番禺 周总:开公司已经好多年,也认识和接触了许多律师。雷律师的办事效率是最令我满意的,需要解决的问题,都能第一时间帮忙解决。在讨论案件时,雷律师总能提出合理的建议和意见,为我们把关,协助我们做决策。非常感谢雷律师!


  刘女士:谢谢雷律师的精彩辩护!


 感谢雷律师的耐心解答,帮助我解决困扰已久的法律疑惑。--王小姐


   广州某物业公司 赵总: 我们公司的官司相当复杂,态度定一切,雷律师办案非常认真和严谨,在案子上投入了大量的时间和精力,对案件熟悉程度和研究深度都让我非常佩服。他成熟稳重,在律师行业,一定有更大的发展。


   广州 廖女士:我经介绍认识了雷律师,他在非常不利的情况下打赢了官司,真有幸能够遇到这样优秀的律师。


   声光电子 陆总:雷律师帮我们公司打赢了官司,为我们挽回了重大损失,我们非常感谢他。雷律师专业水平很高,思维清晰,工作踏实。庭审表现非常出色。我们很满意。


   从网上得到雷律师的电话后,抱着试一试的心情给雷律师打了一个电话,想咨询婚姻的相关问题,没想到雷律师很耐心细致地给我讲解了相关规定和注意要点,谢谢雷律师
 


  荔湾法院法官:我当法官这么多年,对于诉讼另一方提供的材料,从来没有碰到一个律师像雷律师这样做过如此仔细的核对。雷律师工作真是仔细、认真。


   黄女士(抚养费纠纷):我帮女儿向我前夫追索抚养费,本来是个小案子,没想到雷律师还是尽心尽力,帮我到处跑腿调查取证,那么热的天,挺不容易的。还帮我开导我女儿好好学习,让她学会坚强。真是一个有社会责任感的律师,非常感激。
  



  代时公司 李老板: 雷律师做我们的法律顾问,卓有成效解答了我们的法律疑难,减轻了我们心理压力,我们收获很大。
           


   雷律师对向他电话咨询的求助者总是耐心解答,并不因为仅仅是咨询而将人拒之门外,或者对关键问题遮遮掩掩有所保留,谢谢雷律师对我的耐心解答,我的内心充满感激之情。--李总
    


   何先生(劳动争议案):我在安*证券工作了十多年,公司无故调薪-10%,咨询雷律师,雷律师发出律师函,并多次协调,最终我与公司解除劳动合同,公司一次性补偿我11.2万的经济补偿,太感动了。